The impact of COVID-19 on the infrastructure and construction sector in India has been extensive and damaging. The restrictions imposed by the Government of India, State Governments and the Union Territories to control the spread and impact of the virus have prevented work on projects, adversely impacted supply chains, plant, equipment, materials and manpower. Delays and disruptions to completion of projects are inevitable with concomitant losses, cost and expenses. Those involved in the construction industry need to be alert to the contractual and other provisions which govern entitlements to the potential recovery of these exposures. All of such entitlements are likely to be subject to time-critical notice requirements and whilst some may be familiar with the concepts of &ldquo;force majeure&rdquo; which is enshrined in many contracts, the assertion of the occurrence of force majeure may have unintended consequences. Contractors and Employers alike therefore need to be aware of the existence of particular contractual entitlements to extensions of time to complete and for the payment of additional costs in relation to their projects. Such clauses are likely to be subject to certain conditions governing their operation. Generally speaking, no two contracts are identical and may have material differences in the way in which they approach such matters and it is therefore not possible to provide any generic contractual panacea for those involved in the construction sector. However, many EPC and other contracts in India take as their base the FIDIC forms of Viewpoint contract, in particular the &ldquo;Silver Book&rdquo; and this Note therefore focusses upon the rights and obligations prescribed by that Form in the context of the COVID problems. There will inevitably be contracts with unique changes to the FIDIC Form and this Note can only serve as a preliminary guide but one which hopefully will catalyze thinking of the steps to be taken to moderate the impact of COVID -19 and preserve and implement rights and protections under contract.COVID-19 and Force MajeureUnder Force Majeure clauses, if either party is prevented from performance of its obligations by reason of certain defined exceptional or extraordinary circumstances beyond its control, then, subject to giving notice, it may be excused performance of those obligations. Force Majeure clauses differ from contract to contract but generally provide entitlement to extensions of time and in some cases, costs. Clause 19 of FIdIC defines force majeure as (i) an &ldquo;exceptional event or circumstance&rdquo; (ii) &ldquo;which is beyond a Party&rsquo;s control&rdquo;, (iii) &ldquo;which such Party could not reasonably have provided against before entering the contract (iv) &ldquo;which, having arisen, such Party could not reasonably have avoided or overcome&rdquo; and (v) &ldquo;which is not substantially attributable to the other Party&rdquo; For the definition to be satisfied the event must be exceptional and meet the five criteria above. FIdIC then goes further by listing in sub-clauses (i) to (v) of Clause 19.1 some examples of circumstances which may amount to Force Majeure so long as they satisfy the above five criteria. The list is not exhaustive and does not include pandemic but it is generally considered that CovId-19 does satisfy the five criteria.To pursue a claim for Force Majeure requires the service of a Notice specifying the event of Force Majeure and the particular obligations whose performance is or will be, prevented. That Notice is likely to be a condition precedent to the right to claim so must be dealt with correctly. Employers who are prevented from giving access or possession to Site or supplying Employer supplied material may give Notice. Contractors suffering delayed material, plant or workforce supplies or other interruptions may also give Notice. Since at this stage in the pandemic many of such Notices may have been given, it is important now to consider the effects of such Notice, the further steps which need to be taken and alternative approaches open to the Contractors for recovering costs.The first point to be made for Contractors is the need to prove causation &ndash; that is to say that COVID and the restrictions caused the problems complained of. The pandemic may be seen by the Contract Administrator as a useful smokescreen to conceal an inherent problem which is the responsibility of the Contractor, such as a pre-pandemic failure to mobilize adequately. Contractors need to be aware of the need to prove cause and effect. Evidence in the form of Site photographs, Site Meeting minutes, communications and recollections of Site staff etc. need to be assembled to support causation and to combat any suggestion of alternatives causation which is a Contractor risk.Secondly, Contractors need to be aware that although COVID is likely (but not guaranteed) to be an event of Force Majeure, the FIDIC contract, whilst providing an entitlement to an extension of time, does not provide an entitlement to recovery of costs. This is simply because the, cost recovery is permitted only if the event falls under the very specific events identified in sub-clauses (i) to (iv), of 19.1 which do not include the pandemic. If at all, the pandemic falls under the broader wording of sub-clause (v). So Contractors must look elsewhere in the Contract for rights to recover costs.Thirdly, the FIDIC contract requires regular updates of the impact of Force Majeure as events develop. In many contracts these updates, as well as the giving of the original Notice, will be a condition precedent to the right of recovery. No notice &ndash; no right to claim!Fourthly, Employers and Contractors alike must be aware that whilst the giving of a Force Majeure Notice to prevent its nonperformance being a breach of contract, it will amount to an admission that it is prevented from performing its obligations and should only be given if it is satisfied that it can discharge the burden of proof of causation referred to above. This is especially important in the context of the right of either party to terminate the contract if the progress of the Works is delayed for more than a particular period (84 Days in FIDIC). This could allow contracts which have become financially unsound for either party to be terminated under the guise of COVID-19! Strategically, the Party giving the Notice needs to be aware of that threat of that potential.Fifthly, it must be remembered that each party to a FIDIC style contract will be under a contractual duty to &ldquo;use all reasonable endeavors to minimize any delay in the performance of the Contract as a result of Force Majeure.&rdquo; This is a continuing obligation.So what other options are open to the Contractor to recover the costs and losses incurred as a result of the problems of COVID-19?Change in LawSubject to the giving of Notice, the Contractor may be entitled to an extension of time and additional cost if delay and cost are incurred as a result of a Change in Law or changes to the interpretation of such laws. Under FIDIC, &ldquo;Change in Law&rdquo; is broadly defined and actions of the State Governments and Union Territories to invoke Epidemic Diseases Act 1897, and other such Acts to issue Regulations/Ordinances and orders thereunder may well qualify as a &lsquo;Change in Law&rsquo;.Delays caused by AuthoritiesAgain, subject to giving a Notice, the Contractor may be entitled to an extension of time (but no cost) if it has &ldquo;diligently followed&rdquo; procedures laid down by public authorities but those authorities delay or disrupt the Contractor&rsquo;s work. This is likely to apply to the measures enacted to control the spread of COVID-19 by lockdown and stoppage of works etc.Delays by EmployerIf, as is likely, the pandemic has prevented the Employer from giving access or possession to all or part of the Site at any time, or has delayed approvals, release of design information or the provision of Employer supplied materials, these would amount to breaches of contract by the Employer entitling the Contractor to recover costs and extensions of time. To prevent such matters being breaches of contract, the Employer would be advised to claim Force Majeure on the basis that the pandemic and its consequences are preventing him from performing his contractual obligations. If the Employer has not done so, or has done so defectively or not in accordance with the procedures of the Contract, the Contractor may wish to claim breach of contract and thereby recover its costs. It the Employer has properly claimed Force Majeure, the Contractor must be aware of its rights to seek a termination of the Contract after the elapse of the appropriate period of time.Variations and Changes to the WorksThere are a number of provisions in FIDIC style contracts which may be of relevance to matters which have been impacted by COVID-19 and can give rise to additional cost and time.&bull; A variation to the Works necessary to accommodate changes required as a result of taking account of the effect of the pandemic upon the Permanent Works or their means of delivery.&bull; A change to the relevant applicable technical standards, environmental laws, product standards and so on specified by the Employer caused or required as a result of the pandemic may entitle the Contractor to a Variation, with consequent time and cost recovery.&bull; Potentially, changes required by the Employer to the Contractor&rsquo;s Health and Safety Procedures under Clause 6.7 could be argued to require a Variation with the concomitant entitlements.Considerations Going ForwardContractors need to be alert to ensuring that their rights under the Contract to protect themselves from the dire impacts of COVID-19 and its consequences are maintained and implemented. They need to consider the strategic consequences of a Force Majeure claim and the need to give Notice, establish causation, maintain careful records and evidence and provide updates where required. They need to consider carefully whether the events and the Employer&rsquo;s reaction to such events provide an opportunity to claim breach of contract or to seek a Variation. Doing nothing is not an option.Finally, it should be noted that in relation to contracts entered into following the declaration by the WHO of a pandemic (and possibly earlier), the protection of a claim of Force Majeure is unlikely to be available since the requirement of unforseeability will be absent and parties could and should have made provision accordingly in their contracts. Contractors will be advised to ensure that all current and future contracts contain express provisions dealing with the risk of COVID-19 and its consequences. Employers may want COVID-19 expressly carved out from Force Majeure, Suspension and Termination provisions whilst Contractors will be best advised, as a minimum, to require express extension of time provisions. In current negotiations, Contractors should also be seeking additional cost provisions. Whilst a generic entitlement is unlikely to be acceptable to &acirc;&euro;&lsaquo;Employers, Contractors should seek for very specific events of relief for costs in relation to material availability and supply chain issues generally. As the construction sector opens up more, there are likely to be problems of reduced supply chain capacity due to insolvencies and general financial uncertainties; the risk of these need to be evaluated and allocated with clarity and fairness.Consideration should also be given to cash flow improvements such as shorter payment periods, greater advance payments, improved price indexation and reduced retentions. There is much that all sides of the industry need to be doing to ensure that the economic engine of construction continues to drive India&rsquo;s growth.

MANAGING THE IMPACT OF COVID-19 INFRASTRUCTURE & CONSTRUCTION SECTOR

English

Spanish(español)

Bengali(বাঙালি)

Gujarati(ગુજરાતી)

Hindi(हिन्दी)

Malayalam(മലയാളം)

Tamil(தமிழ்)

Telugu(తెలుగు)

Legal Era

If You Think Positive Covid Is A Big Opportunity

PROJECT DEVELOPMENT 

NEW ARBITRATION RULES

M&A in the time of COVID and beyond

SWITZERLAND A DIFFERENTIATED APPROACH TO FRAUD

JOINT VENTURE DISPUTES MEDIATING

Recognition of HONG KONG INSOLVENCY PROCEEDINGS IN MAINLAND CHINA 

CONFIDENTIALITY IN ARBITRATION: RECENT DEVELOPMENTS IN SINGAPORE

ESSENTIAL GOODS SERVICES UNDER IBC 

A BIDEN ADMINISTRATION'S NEW VISION FOR THE AMERICAN WORKPLACE

1. Du godtar at bruken av Magzter.com, applikasjonen og dens tjenester er på egen risiko. Verken Magzter.com eller dets samarbeidspartnere eller ansatte eller tredjeparts innholdsleverandører garanterer at tjenesten vil være fullstendig uavbrutt eller feilfri eller vanntett mot ondsinnede aktiviteter. De garanterer heller ikke at du vil få de nøyaktige resultatene som forventet eller lovet av nettstedet eller produktet.

11. TJENESTEN OG ALLE PUBLIKASJONER LEVERES PÅ EN «SOM DEN ER»- OG «SOM TILGJENGELIG»-BASIS. MAGZTER, DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER, LEVERANDØRER, LISENSGIVERE OG AGENTER FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG ALLE GARANTIER AV ENHVER SLAG, ENTEN UTTRYKKELIGE ELLER IMPLISITTE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL DE IMPLISITTE SELGERGARANTIENE, EGNETHET FOR SPESIFIKKE FORMÅL OG IKKE-KRENKELSE. UTEN Å BEGRENSE DET OVENNEVNTE GARANTERER VERKEN MAGZTER ELLER DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER, LEVERANDØRER, LISENSGIVERE ELLER AGENTER AT (I) TJENESTEN VIL INNFRI DINE KRAV, (II) TJENESTEN VIL VÆRE UFORSTYRRET, RETTIDIG, SIKKER ELLER FEILFRI (III) INFORMASJONEN SOM KAN FÅS FRA BRUKEN AV TJENESTEN ELLER SOM KAN VÆRE I PUBLIKASJONENE VIL VÆRE NØYAKTIG ELLER PÅLITELIG, ELLER (IV) KVALITETEN PÅ EVENTUELLE PUBLIKASJONER ELLER TJENESTEN VIL INNFRI DINE FORVENTNINGER. DU ER ALENE ANSVARLIG FOR Å SKAFFE OG VEDLIKEHOLDE EN PÅLITELIG INTERNETTILKOBLING OG ENHETEN DIN. MAGZTER ER IKKE ANSVARLIG FOR DIN MANGLENDE EVNE TIL Å LASTE NED INNHOLD. ALT MATERIALE SOM LASTES NED ELLER PÅ ANNEN MÅTE FÅS VIA BRUK AV TJENESTEN, GJØRES PÅ DITT EGET ANSVAR OG DIN EGEN RISIKO, OG DU STÅR ALENE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER PÅ DITT DATASYSTEM ELLER DIN MOBILE ENHET ELLER TAP AV DATA SOM OPPSTÅR FRA NEDLASTING AV SLIKT MATERIALE. INGEN RÅD ELLER INFORMASJON, VERKEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, FÅTT AV DEG FRA MAGZTER ELLER VIA ELLER FRA TJENESTEN SKAL UTGJØRE NOEN FORM FOR GARANTI.

2. Du skal vedlikeholde og umiddelbart oppdatere denne informasjonen for å holde den sann, nøyaktig, oppdatert og fullstendig. Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til kontoen din og passordet ditt, for å begrense tilgangen til datamaskinen din, og du godtar ansvaret for all aktivitet som skjer på kontoen din, inkludert valg og bruk av alt innhold og tjenester.

3. Under ingen omstendigheter vil Magzter.com eller noen person eller enhet eller tredjepart som er involvert i opprettelsen, produksjonen og distribusjonen av innholdet på nettstedet og applikasjonen være ansvarlig i kontrakt eller juridisk for eventuelle skader, inkludert og ikke begrenset til, direkte, indirekte, vilkårlige, spesielle og følgevirkninger som påføres deg mens du bruker Magzter.com. Ved å registrere deg på nettsiden eller laste ned applikasjonen godtar du at bestemmelsene nevnt i denne delen skal gjelde for all bruk av og innhold på nettsiden og applikasjonen.

3. Uten skriftlig eller autorisert tillatelse fra Magzter på forhånd, må du ikke modifisere, kopiere, distribuere eller selge noe innhold hentet fra Magzter, for alt publisert her tilhører Magzter eller dets lisensgivere. Siden slik uautorisert bruk også kan bryte gjeldende lovverk, inkludert lover om opphavsrett og varemerker, forbyr Magzter dette på det sterkeste og vil avslutte tilgangen din og slette kontoen din hvis slik ulovlig aktivitet blir bevist eller oppdaget. Du blir også holdt ansvarlig for skader forårsaket av disse uautoriserte aktivitetene. Med unntak av det som er tillatt av utgivelsens lovlige eier, erkjenner du at du ikke får noen eierskapsrettigheter ved å laste ned utgivelser som du får tilgang til via tjenesten. Med unntak av det som er eksplisitt påkrevd i henhold til lov om opphavsrett eller tillatt av funksjonene i tjenesten, kan du ikke modifisere, reversere, publisere, overføre, vise, delta i overføringen eller salget av, lage avledede verk av, eller på noen måte kommersielt utnytte eller levere innholdet i appen, utgivelsene eller deler av dem til en tredjepart uten uttrykkelig tillatelse fra Magzter og eieren av slikt innhold. Vi gir deg ingen lisenser, uttrykt eller implisitt, for de immaterielle eiendelene til Magzter eller Magzters lisensgivere.

5. Du erkjenner spesifikt at Magzter.com ikke er ansvarlig for noen form for ærekrenkende eller støtende eller ulovlig oppførsel fra andre brukere eller tredjeparter eller deres innhold, og at risikoen for skade fra det ovennevnte ligger helt hos deg.

8. Magzter forbeholder seg alle rettigheter til å overvåke innholdet som publiseres og legges inn av deg for å avgjøre om du er i samsvar med disse vilkårene og betingelsene og andre driftsregler fastsatt av Magzter. Magzter har rett til å ta beslutninger om innholdet og slette dem etter eget forgodtbefinnende.

9. Magzter er distributør og IKKE utgiver av publikasjonene, og Magzter har derfor ingen redaksjonell kontroll over innholdet, inkludert meninger, råd, uttalelser, tjenester, tilbud osv., som er representert i magasinene. Magzter vil ikke ta ansvar for nøyaktigheten eller påliteligheten for informasjon eller fakta gitt deri eller som er gjort tilgjengelig gjennom tjenesten, av andre enn autoriserte Magzter-ansatte som handler i henhold til deres offisielle embete. Følgelig har vi ingen redaksjonell kontroll over publikasjonene. Eventuelle meninger, råd, uttalelser, tjenester, tilbud eller annen informasjon eller innhold uttrykt eller gjort tilgjengelig av tredjeparter, inkludert de som er gjort i publikasjoner som tilbys av tjenesten, tilhører sine respektive forfattere eller utgivere og ikke Magzter. Magzter vil ikke være ansvarlig for tap eller skade forårsaket av at du stoler på informasjon innhentet gjennom tjenesten eller fra publikasjonene. Tjenesten kan inneholde koblinger til andre internettsider og tredjepartsressurser, og Magzter påtar seg ikke noe ansvar for kommunikasjon eller materiale som er tilgjengelig på slike nettsteder via koblinger. Disse koblingene er kun for din bekvemmelighet. Du er alene ansvarlig for å forstå eventuelle vilkår og betingelser som kan gjelde når du besøker eller legger inn en bestilling gjennom en tredjepartsside.

Detaljer om det støtende innholdet, inkludert koblingen dens på plattformen vår

Last ned favorittitlene dine og les dem offline, når og hvor som helst

Gi dine kjære et Magzter-gavekort umiddelbart og gi dem friheten til å lese favorittmagasinene og -avisene sine fra tusenvis av bestselgende titler.

Gi dine kjære et Magzter-gavekort umiddelbart og gi dem friheten til å lese favorittmagasinene sine fra tusenvis av bestselgende titler.

Gi dine kjære et Magzter-gavekort umiddelbart og gi dem friheten til å lese favorittmagasinene sine blant {{magCount}} bestselgende internasjonale titler.

Girish Ramdas er medgründer og administrerende direktør for Magzter, en New York-basert oppstartsbedrift som har laget oppstyr i den globale digitale publiseringsvirksomheten. Magzter har nådd 80 millioner brukere siden oppstarten i 2011 fra mer enn 150+ land med tusenvis av magasiner, aviser og bøker fra mer enn 4500 utgivere over hele verden. Han har mer enn 25 års erfaring innen publisering på tvers av plattformer, inkludert trykk-, mobil- og webutvikling. I løpet av denne perioden har han vært med å grunnlegge og drive tre vellykkede oppstartsbedrifter. Han har gjort det mulig for magasinbedrifter å bli digitale og hjelper dem med å tjene penger på innholdet i den digitale verden. Girish' omfattende bransjeerfaring innen nett-, mobil- og publiseringsøkosystemer har gjort ham til en ekspert på anskaffelse, markedsføring og inntektsgenerering av digitalt innhold på tvers av globale plattformer.

I tilfelle du kommer over støtende innhold på plattformen vår, har vi innført retningslinjer for klagehåndtering for å behandle henvendelsene dine.

Magzter Inc. («bedrift», «vi», «oss» eller «vår/våre») vet at du bryr deg om hvordan personopplysningene dine brukes og deles. Les følgende personvernregler («retningslinjer») for å lære mer om personvernpraksisen vår. Ved å besøke noen av nettstedene som drives av selskapet, og eventuelle underdomener derav, eller ved å bruke noen av våre mobilapper og andre metoder for innholdsdistribusjon (samlet omtalt som «tjeneste»), erkjenner du at du godtar praksisen og retningslinjene skissert i disse retningslinjene, og du samtykker herved til at vi samler inn, bruker og deler informasjonen din på følgende måter.

Magzter Inc. er verdens største og raskest voksende selvbetjente digitale aviskiosk på tvers av plattformer med over 80 millioner brukere siden oppstarten i 2011 og med tusenvis av magasiner og aviser på tvers av 40+ kategorier og 60+ språk. Med hovedkontor i New York, har Magzter lokal tilstedeværelse i Amsterdam, London, Mexico by, Chennai, Mumbai, New Delhi, Bengaluru og Singapore, og vi vil snart utvide til andre land. Magzter ble grunnlagt av de globale entreprenørene Girish Ramdas og Vijay Radhakrishnan i juni 2011, og gjør det mulig for magasin- og avisutgivere over hele verden å lage og levere digitale utgaver av titlene deres for globale forbrukere.

Magzter er forpliktet til å tilby en trygg og sikker plattform til våre brukere. Vær oppmerksom på at Magzter bare er en plattform der utgivere kan distribuere innholdet sitt. Vi kontrollerer eller støtter ikke innholdet som publiseres på plattformen vår. Vi kan ikke holdes ansvarlige for handlingene til våre utgivere eller deres innhold.

Magzter er ikke ansvarlig for å kompensere noen part som har lidd skade eller pådratt seg kostnader på grunn av innhold, eller deler av innholdet, som krenker deres rettigheter. Magzter er ikke ansvarlig for noen rettslige skritt i sivilrett for brudd på rettigheter forårsaket av innhold, eller deler av innholdet, som krenker rettighetene til en tredjepart.

Magzter tilbyr verdens største {{allyoucanread}} abonnementstjeneste kalt {{gold}}, som gir digitale lesere ubegrenset tilgang til 9000+ magasiner og aviser for en månedlig abonnementspris. Magzter har også det største antallet historier i verden med sin revolusjonerende ezRead 2.0-funksjon for appene sine, som lar smarttelefon- og mobilbrukere med små skjermer nyte magasininnhold slik det var ment å bli lest, med artikkeltekst som er lett å lese og med fantastiske videoer og bilder i høy oppløsning.

Magzter tilbyr verdens største «alt du kan lese»-abonnementstjeneste kalt Magzter GOLD som gir digitale lesere ubegrenset tilgang til 9000+ magasiner og aviser for en månedlig abonnementspris. Magzter har også verdens største antall historier revolusjonerende ezRead 2.0-funksjon for appene sine, som gjør det mulig for smarttelefonbrukere og mobilbrukere med små skjermer å nyte magasininnhold, med artikkeltekst som er lett å lese og ledsages av fantastiske videoer og bilder i høy oppløsning.

Navn

Merk: Dette vil bare dele omslaget og utgivelsesinformasjonen, men ikke innholdet.

Fyll ut dette skjemaet hvis du trenger hjelp til å publisere innholdet ditt på Magzter

Før Magzter var han president for Dot Com Infoway (DCI) og Galatta Media. Hans oppgaver inkluderte strategisk markedsføring, partnerskapsutvikling og inntektsgenerering av innhold globalt. DCI vokste fra et lite team på 3 i 2000 til 300 innen 2011 og drev med utvikling av web, programvare og apper for kunder over hele verden.

Siden vi lanserte har Magzter vært forpliktet til å samarbeide med globale organisasjoner for å tilby best mulig aviskiosk-teknologi og -service til kundene våre. Enten du ønsker å tilby magasinabonnement til kundedatabasen din eller bare ønsker å finne ut mer, er Magzter forpliktet til å hjelpe bedriften din å vokse. For å finne ut mer fyll ut spørreskjemaet nedenfor:

DMCA tillater oss å gjenopprette det fjernede innholdet hvis parten som sender inn det opprinnelige DMCA-varselet ikke går til rettssak mot deg innen ti virkedager etter å ha mottatt kopien av innsigelsen din.

Disse retningslinjene dekker selskapets behandling av personopplysninger («personopplysninger») og annen informasjon om deg og din datamaskin eller enhet som selskapet samler inn når du får tilgang til tjenesten. Vi kan samle inn personopplysninger fra deg, som forklart mer detaljert nedenfor, og vi bruker disse personopplysningene internt i forbindelse med tjenestene våre, inkludert for å tilpasse, tilby og forbedre våre produkter, tjenester, innhold og annonser, og for å tillate deg å sette opp en brukerkonto og profil, for å kontakte deg, for å oppfylle dine forespørsler om visse produkter og tjenester, og for å analysere hvordan du bruker tjenestene. I visse tilfeller kan vi også dele noen personopplysninger med tredjeparter, men bare som beskrevet i punkt 4.

Denne tittelen er inkludert i Magzter GOLD-abonnementet ditt

For å analysere kvaliteten på innholdet og gi passende tilbakemeldinger til utgivere

Vi har utpekt en klageansvarlig for å behandle eventuelle klager knyttet til støtende innhold.

Vi ber om at enhver klage relatert til støtende innhold sendes til klageansvarlig via e-post til den ovennevnte e-postadressen. Vi ber også om at du oppgir følgende detaljer når du sender inn en klage:

og appen som gir deg muligheten til å bestille, abonnere og motta levering av ulike magasiner, bøker, nyheter og magasin- og publikasjonsrelatert innhold (samlet kjent som «publikasjoner») og få disse digitale versjonene av publikasjonene levert til deg

c. Vi samler også inn informasjon knyttet til din bruk av applikasjonen for å gi personlige anbefalinger. Hvis du oppgir din brukertilgangen for tredjepartskontoer til oss, forstår du at noe innhold og/eller informasjon i disse kontoene («tredjeparts-kontoinformasjon») kan overføres til kontoen din hos oss hvis du godkjenner slike overføringer, og at tredjeparts-kontoinformasjon som sendes til tjenesten, dekkes av disse retningslinjene.

f. Med personopplysningene vi samler inn kan vi svare på dine forespørsler, forbedre produktene og tjenestene våre, tilpasse annonsene og innholdet du ser, og kommunisere med deg om nye produkter.

er verdens største og raskest voksende, selvbetjente digitale aviskiosk på tvers av plattformer med over 87 millioner brukere siden oppstarten i 2011 og tusenvis av magasiner og aviser på tvers av 40+ kategorier og 60+ språk. Med hovedkontor i New York, har Magzter sin lokale tilstedeværelse i Amsterdam, London, Mexico City, Chennai, Mumbai, New Delhi, Bengaluru, Singapore, og vil snart utvide til andre land. Magzter ble grunnlagt av de globale gründerne Girish Ramdas og Vijay Radhakrishnan i juni 2011, og gjør det mulig for magasin- og avisutgivere over hele verden å lage og levere digitale utgaver av titlene deres til globale forbrukere.

n. Vi vil også bruke bruksinformasjon for å sikre at brukerne overholder våre bruksvilkår. For eksempel vil en brukers bruksinformasjon hjelpe oss med å bekrefte at en bruker bare laster ned magasiner eller annet innhold det tillatte antallet ganger eller til det tillatte antallet enheter.

som gir digitale lesere ubegrenset tilgang til 9000+ magasiner og aviser for en månedlig abonnementspris. Magzter har også det største antallet historier i verden med sin revolusjonerende ezRead 2.0-funksjon for appene sine, som lar smarttelefon- og mobilbrukere med små skjermer nyte magasininnhold slik det var ment å bli lest, med artikkeltekst som er lett å lese og med fantastiske videoer og bilder i høy oppløsning.

{{magzter}} er verdens største og raskest voksende, selvbetjente digitale aviskiosk på tvers av plattformer med over 87 millioner brukere siden oppstarten i 2011 og tusenvis av magasiner og aviser på tvers av 40+ kategorier og 60+ språk. Med hovedkontor i New York, har Magzter sin lokale tilstedeværelse i Amsterdam, London, Mexico City, Chennai, Mumbai, New Delhi, Bengaluru, Singapore, og vil snart utvide til andre land. Magzter ble grunnlagt av de globale entreprenørene Girish Ramdas og Vijay Radhakrishnan i juni 2011, og gjør det mulig for magasin- og avisutgivere over hele verden å lage og levere digitale utgaver av titlene deres til globale forbrukere.